2019年自考《建设项目管理》复习题及答案(201-300)

201.分部(子分部)工程质量验收合格应符合的规定有(ABDE )。178

A.所含分项工程的质量均应验收合格 B.质量控制资料应完整

C.全部工程所含的检验批均应符合合格质量的规定

D.地基与基础、主体结构等5个分部工程有关安全及功能的检验应符合有关规定

E.观感质量验收应符合要求

202、隐蔽工程在隐蔽前应由( C )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。179

A.建设单位 B.临理单位 C.施工单位 D.政府质量监督部门

203.在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有( BC )可以进行验收。179

A.返工重做的检验批 B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批

D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位

E.无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

204、建设工程项目竣工验收应由(A )组织。180

A.监理单位 B.政府质量监督机构 C.建设单位 D.施工单位

205按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行( )。 180

A.封样鉴定 B.见证取样检测 C.模拟试件检测 D.同条件养护检测

206按照我国《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一次事故中死亡职工1~2人的属( )事故。 182

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

207.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备管理不善失准，导致工人向混凝土中掺入超量高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为( )。183

A.指导责任事故 B.社会、经济原因引发的事故

C.技术原因引发的事故 D.管理原因引发的事故

208.下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有( )。183

A.结构设计计算错误 B.检验制度不严密

C.检测设备配备不齐 D.地质情况估计错误 E.监理人员不到位

209工程质量事故处理依据应包括( )。184

A.质量事故的实况资料　　　　B.有关的合同文件 C.建设单位和监理单位的意见

D.相关的建设法规 E.相关的设计文件

210、下列施工质量事故处理方式中，( )是指某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷，但经过补修后可以达到要求的质量标准，又不影响施工功能和外观的要求时重新进行检查验收。185

A.返工处理 B.修补处理 C.让步处理 D.降级处理

211、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应( )185

A、按验收程序重新进行验收 B、按技术处理方案和协商文件进行验收

C、经检测单位检测鉴定后予以验收 D、经设计单位复核后予以验收

212.下列工程质量问题中，可不做处理的有( )。186

A.不影响结构安全和正常使用的质量问题

B.经过后续工序可以弥补的质量问题

C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题

D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

213.对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因的工程量统计方法是( )。188

A.因果分析图法 B.分层法 C.分布图法 D.排列图法

214.通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析，找出最主要原因的方法为( )。189

A、分层法 B、因果分析图法 C、排列图法 D、直方图法

215.在质量管理过程中，通过检验试验所得到的质量问题的数据统计，可采用的统计方法是( )。190

A.直方图法 B.因果分析图法 C.排列图法 D.分布图法

216.质量特性数据的分布居中且与质量标准的上下界限有较大的距离，说明( )。191

A·处于经济合理的受控状态 B·质量能力偏大，不经济

C·生产过程存在质量不合格 D·处于受控状态

217、政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和( )。193

A.监督检查施工项目进度及投资 B.监督工程建设各方主体的质量行为

C.监督检查施工现场的安全状况 D.验收工程项目施工质量

218.建设工程项目质量政府监督的内容包括( )。194

A.受理质量监督申请 B.施工程序的质量监督

C.开工前的质量监督 D.施工期间的质量监督 E.竣工阶段的质量监督

219.政府建设工程质量监督机构按规定对工程竣工验收备案工作实施监督，监督内容包括( )。194

A.做好竣工验收前的质量复查 B.参与竣工验收会议

C.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续

D.建立建设工程质量监督档案 E.编制单位工程质量监督报告

220.职业健康安全管理体系要素可分为核心要素和辅助性要素，下列选项中，不属于核心要素的是( )。199

A.绩效测量和监视 B.文件和资料控制 C.法规和其他要求 D.职业健康安全方针

221.建设工程项目的职业健康安全管理的目的是( )。201

A.保护建设工程产品生产者的健康与安全

B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素

C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害

D.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

222.建设工程项目环境管理的目的是( )。202

A·保证项目在建设过程中不影响生态环境和居民的生活环境

B·保证施工过程不受环境的影响 C·充分注意节约能源、降低消耗

D·使社会的经济发展与人类的生存环境相协调

223.对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起( )内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。203

A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月

224 乙单位是甲单位的分包单位，乙单位在施工中未按技术标准施工，出现质量缺陷，责任者为( )。203

A.甲单位 B.乙单位 C.甲单位承担主要责任，乙单位承担次要责任

D.甲单位乙单位承担连带责任

225.建设工程实行总承包的，由( )对施工现场的安全生产负总责。203

A.建设单位 B.总承包单位 C.项目经理 D.建设行政主管部门

226( )是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。207

A·安全操作规程 B·安全管理体系 C·安全培训 D·安全生产责任制度

227.在经常性安全教育中，最重要的是( )。212

A.安全技术措施教育 B.安全思想教育

C.安全态度教育 D.安全生产责任教育 E.安全生产政策、方针教育

228.下列选项中，属于第一类危险源的是( )。216

A.锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力造成的事故

B.脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件

C.压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒

D.电缆绝缘层破坏会造成人员触电

229.下列危险源中，属于第二类危险源的有( )。216

A.带电导体的电能 B.使用不安全设备

C.冒险进入危险场所 D.电缆绝缘层破坏 E.机械的动能

230.危险源辨识的方法包括( )。217

A.安全检查表法 B.分析预测法

C.头脑风暴法 D.危险性分析法 E.德尔菲法

231.事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的( )。217

A.前提 B.充分条件 C.必要条件 D.必然结果

232·危险源辨识方法中，安全检查表法的主要缺点是( )。217

A·一般只能作定性分析 B·只能作定量分析 C·实行起来非常繁琐 D·不能系统地反映问题

233.建设工程施工项目安全检查的主要类型有( )。223

A.季节性安全检查 B.专项安全检查

C.节假日检查 D.经常性安全检查 E.全面安全检查

234.安全事故处理的原则包括( )。236

A.事故原因不清楚不放过 B.事故责任者和员工没有受到教育不放过

C.事故责任者没有处理不放过 D.事故损失多少不清楚不放过

E.没有制定防范措施不放过

235·一次死亡10人以上(含10人)的事故是( )。235

A·死亡事故 B·重大伤亡事故 C·特大伤亡事故 D·特别重大伤亡事故

236.根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是( B )。240-241

A.未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施

B.未经处理不得直接排入城市排水设施和河流

C.在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流

D.在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流

237根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是(BE )DB。243

A.各种打桩机昼间为85 B.吊车、升降机等昼间为65

C.推土机昼间和夜间分别为75和50 D.挖掘机昼间和夜间分别为70和55

E.混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55

238在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为( D )244

A、晚8：00至次日早8：00 B、晚9：00至次日早7：00

C、晚10：00至次日早7：00 D、晚10：00至次日早6：00

239.在施工现场噪声的控制措施中，控制传播途径的措施主要包括( ABCE )。244

A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减声 E.减振降噪

240.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( ABD )等。247

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长 D.招标费用高 E.评标工作量较大

241.按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( AD )。247

A.有编制招标文件的能力 B.已发布招标公告

C.具有开标场地 D.有组织评标的能力 E.已委托公证机关公证

242·自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( C )。248

A·7天 B·14天 C.5个工作日 D·5天

243.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(B )前发出。248

A·20天 B·15天 C·30天 D·5个工作日

244.( A)是评标的核心。250

A·详细评审 B·初步评审 C.技术评审 D·商务评审

245.建设工程施工招标的程序中，初步评审主要是进行(B )审查。250

A.实质性 B.符合性 C.综合性 D.完整性

246.对报价计算的正确性进行审查时，若单价与数量的乘积之和所报总价不一致的，以(A )为准。250

A.单价 B.总价 C.实际价格 D.估算价格

247.下列文件中，属于要约邀请的是( C)。253

A.投标书 B.中标通知书 C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要

248.有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是( D )。257

A.标准、合同专用条款、工程量清单 B.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

C.合同协议书、工程量清单、图纸 D.中标通知书、标准、工程量清单

249.发包人的责任和义务不包括(D )。258

A.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点

B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.办理施工许可证及其他施工所需证件

D.按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

250.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由(A )组织试车。260

A.承包人 B.发包人 C.供货单位 D.总监理工程师

251.工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由(B )承担。260

A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师和承包人

252.依据《施工合同示范文本》通用条款，施工合同履行中，隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则( C )。260

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延 B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延 D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

253、建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应( )。262

A.报请物价主管部门确定 B.参考国家定价确定

C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定 D.内供需双方协商确定

254.劳务分包合同约定的劳务分包人的主要义务不包括(D )。269

A.服从承包人转发的发包人及工程师的指令 B.对分包范围内的工程质量向承包人负责

C.未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系

D.负责编制施工组织设计

255、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，属于承包人工作的有( ACDE )。269

A.负责编制施工组织设计 B.科学安排作业计划

C.组织编制年、季、月施工计划 D.负责工程测量定位

E.负责与监理、设计及有关部门联系

256、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承担的保险费用有(D )270

A.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产

B.运至施工现场用于施工的材料和特安装设备

C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备

D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害

257、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( A )天内进行核实。270

A，14 B.28 C.21 D.7

258.以下对劳务分包合同中工时及工程量确认的叙述，正确的有( ABE )。270

A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工程量

B.采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报承包人，由承包人确认

C.采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将提供劳务人数报承包人，由承包人确认

D.采用按确认的工程量计算劳务报酬的，施工过程中不计算工时

E.对劳务分包人未经承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量

259.建设工程施工合同按计价方式可分为(BDE )。274

A.固定价格合同 B.总价合同 C.可调价格合同 D.单价合同 E.成本加酬金合同

260、当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(ADE )。275

A.工程量发生比较大的变化 B.承包商自身成本发生比较大的变化

C.业主资金不到位 D.通货膨胀达到一定水平 E.国家相关政策发生变化

261、一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是( D)。276

A.承包商丧失了今后一切的索赔权力

B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

262、下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是( D )。278

A.固定单价合同 B.可调单价合同 C.成本加酬金合同 D.固定总价合同

263.对业主而言，成本加酬金合同形式的优点有( ACDE )。278

A.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足

B.可以通过成本控制提高经济效益

C.可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理

D.可以通过分段施工缩短工期

E.可以减少承包商的对立情绪

264.一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用的合同形式是(D )。278

A.成本加固定费用合同 B.成本加固定比例费用合同

C.最大成本加费用合同 D.成本加奖金合同

265.下列成本加酬金合同的形式中，在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用的是(A )。279

A.成本加固定费用合同 B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同 D.最大成本加费用合同

266.在非代理型(风险型)CM模式的合同中采用的成本加酬金合同的形式是( D )。279

A.成本加固定费用合同 B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同 D.最大成本加费用合同

267.某建设项目合同金额为8000万元，合同中要求承包人以银行履约保函的形式向发

包人提交履约担保，则该履约保函的金额一般约为( C )。280

A.400万元 B.8O万元 C.800万元 D.2400万元

268.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要习之投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的( B )。280

A 1% B.2% C.5% D.10%

269.履约担保的有效期始于( B)，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。280

A.中标人确定之日 B.工程开工之日 C.招标开始之日 D.评标结束之日

270.《世行采购指南》规定，投标保证金应当在投标有效期满后(C )天内一直有效。280

A.7 B.15 C.28 D.30

271.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额最多不超过( D)万元人民币。280

A.10 B.20 C.50 D.80

272.工程合同分析的内容包括(A )。284

A.合同的法律基础、发包人责任、违约责任

B.承包人的主要任务、合同价格分析、仲裁委员会成员

C.施工工期、承包人的权利、索赔程序

D.承包人的权利、发包人权利、违约责任

273·在进行合同分析以后，应由( B )作 "合同交底"。286

A·各层次管理者向合同管理人员 B·合同管理人员向各层次管理者

C·合同管理人员向项目经理 D·项目经理向合同管理人员

274.合同实施的偏差分析包括( BCD )。287

A.合同实施现状 B.产生偏差的原因分析 C.合同实施偏差的责任分析

D.合同实施趋势分析 E.偏差的对比分析

275.施工合同执行者进行合同跟踪的依据有( BCD )。287

A.合同订立前签署的意向书 B.合同以及依据合同而编制的各种计划文件

C.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件

D.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况 E.合同实施中出现的偏差情况

276、某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种调整措施属于(A )。288

A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施

277、根据《施工合同示范文本》不属于设计变更范围的是(B )。289

A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B.改变工程质量等级要求

C.增减合同中约定的工程量 D.改变工程施程工时间和顺序

278·按索赔事件的目的和要求分类，有( AB)。298

A·工期索赔 B·费用索赔

C·工程变更索赔 D·工程终止索赔 E·合同内索赔

279、关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是( D)。 301

A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立

B.只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立

C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立 D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立

280、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应( C)304

A、向政府建设主管部门报告 B、收集索赔证据、计算经济损失和工期损失

C、以书面形式向工程师提出索赔意向通知 D、向工程师提出索赔报告

281、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括( ACD)306

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

B.施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用

C.法定人工费增长费用

D.非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费

E.不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

282、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括(AB )306

A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用

B.因政策调整导致材料价格上涨的费用

C.因质量原因地行工程返工所增加的材料费

D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用

E.由业主原因造成的材料损耗

283、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括(BCE )306

A.因机械故障停工维修而导致的窝工费

B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费

C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费

D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费

E.由于完成额外工作增加的机械使用费

284.由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按(B )计算。307

A.台班费 B.台班折旧费 C.折算租金 D.折管租金乘以规定的降效系数

285.由于非承包商责任造成承包商租赁机械设备窝工，其索赔费按( )计算。307

A.台班费 B.台班折旧费 C.租金 D.折算租金乘以规定的降效系数

答案是：实际租金和调进调出费

286、某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是(C )元。 307

A.5425 B.4150 C.3025 D.2905

287、项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是(C )。308

A.预算费用法 B.总费用法 C.修正的总费用法 D.实际费用法

288.当采用实际费用法计算建设工程的索赔费用时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的( A)，即是承包商应得的索赔金额。308

A.利润 B.分包费 C.间接费 D.总部管理费 E.现场管理费

289、承包商可以向业主索赔利润的情况有( ABDE )。308

A.工程范围变更 B.文件有缺陷 C.分部工程延期施工

D.文件技术性错误 E.业主未能提供现场

290.索赔费用的计算方法不包括(D )。308

A.总费用法 B.修正的总费用法 C.实际费用法 D.修正的实际费用法

291、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是 ( A)。308

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据

B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据

C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据

D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

292. 某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准30元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商8人窝工5天，承包商原因造成5人窝工10天，由此承包商提出的人工费索赔为(A )。308

A. 1200元 B. 1500元 C. 0元 D. 2700元

293.某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，则承包商提出的工期索赔值为( A )。312

A.4个月 B.6个月 C.10个月 D.12个月

294.某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2 800 m3增加到3 500 m3，原定工期是40天，合同规定工程量增减10%为承包商应承担的风险，则承包商可以提出的工期索赔值是( B )天。312

A.4 B.6 C.8 D.10

295.国际工程承包合同争议解决的仲裁地点，比较常见的选择是在( C )仲裁。314

A.被诉方所在国 B.合同中约定的第三国 C.工程所在国 D.投诉方所在国

296.关于DAB,正确的说法有( ABC )。315

A.争端裁决委员会可由一人、三人或者五人组成

B.DAB成员一般为工程技术和管理方面的专家

C.DAB成员必须公正行事，遵守合同 D.DAB的费用较高 E.DAB解决问题周期长

297.根据工程项目的规模和复杂程度，争端裁决委员会可以由一人、三人或者五人组成，其任命通常有( BCE )等方式。315

A.由业主兼任 B.常任争端裁决委员会

C.特聘争端裁决委员会 D.由监理工程师兼任 E.由工程师兼任

298.《EPC交钥匙项目合同条件)》(银皮书)中常用的合同计价方式是(B )317

A.成本加酬金合同 B.固定总价合同 C.可调总价合同 D.固定单价合同

299.FIDIC系列合同条件中，( B )适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程。317

A.《施工合同条件》 B.《永久设备和设计一建造合同条件》

C.《EPC交钥匙项目合同条件》 D.《简明合同格式》

300、项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的( C)提供服务。320

A.技术更新 B.档案管理 C.信息管理 D.建设增值

301、建设工程项目信息,按其内容属性可分为( BCDE )。322

A.资源类信息 B.组织类信息 C.管理类信息 D.技术类信息 E.经济类信息

法规类信息

302、项目的进度项编码，应综合考虑不同(A )的进度计划工作项的需要，建立统一的编码。323

A. 层次、深度、用途 B. 功能、深度、用途

C. 层次、深度、参与方 D. 层次、深度、周期

303.为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目投资项编码时应考虑的因素包括( BCD )。323

A.投标价估算 B. 概预算 C.合同价 D.工程款支付 E.计价程序标底

304.项目信息门户的核心功能不包括(D )。331

A.项目文档管理 B.项目各参与方的共同工作

C.项目各参与方的信息交流 D.项目组织管理

305、项目管理信息系统的功能主要有(ABCD )。332

A.进度控制 B.投资控制 C.成本控制 D.合同管理 E.风险控制